您的位置:首页 》 经典案例

哈尔滨律师分析施工合同案例

  哈尔滨律师分析施工合同案例如下:
  
  【案曱件经过】
  
  某年2月6日,乙方分公司与甲方签订了一份《施工合同》,开工日期为当年2月6日,竣工日期当年7月6日,合同总工期153天;合同价款暂定为150万元;每月按工程进度支付工程款,工程竣工后全部付清。
  
  合同签订后,乙方分公司组织人员进场施工,当年4月工程主体完工,而甲方仅支付工程款19万元,由于甲方不能按约拨付工程款,致使乙方分公司无法维持正常施工,于当年5月24日停止施工。停工期间,乙方分公司既没有递交停工报告,也没有认真调查甲方不按约付曱款的原因,一直坐等甲方付曱款,盼望恢复施工,但甲方始终未再支付工程款,就这样,一直停工至第二年1月6日,乙方分公司发现复工无望,才撤出施工现场。后经过调查发现,甲方没有稳定的资金来源,完全靠借款筹建企365bet提现多久到帐业,早已资不抵债,为数众多的债权人已经在当地法院起诉该甲方。
  
  第二年10月9日,乙方分公司在不得已的情况下,最终向当地中级法院提起诉曱讼,要求解除与甲方签订的工程施工合同;判令甲方支付工程欠款近100万元,停工损失9万多元和违约付曱款利息13万多元。当地中级法院依公司财产保全申请,对乙方分公司施工的工程进行了查封。、
  
  【法院判曱决结果】
  
  解除双方的建设工程施工合同;甲方支付乙方分公司工程款近76万元,并赔偿停工损失费近1.8万元。由于甲方资不抵债,执行拖延四年后,乙方依靠政曱府出资,仅收回工程款60万元结案。
  
  【哈尔滨律师分析案曱件启示】
  
  本案是一起坐等付曱款、怠于维曱权,在业主躲债逃跑后,险些无法回收工程款的典型案例。建筑施工企业不但要完成合同任务,还要密切关注发包单位的经营状况。一旦发包单位出现信誉、经营、资金风险,无力履行合同约定的付曱款责任,建筑施工企业就要果断的采取措施,行使法律赋予的不安抗辩权和优先受偿权,申请法院查封、拍卖施工工程。
  
  

8:00-16:30
16:30-22:00
关于住房公积金的问题
我在汽车总公司干了8年没有签
我们合伙包工程
房产
工作期间受刺激住院
离婚财产
我在公司工作9年半了
我给自己的叔叔做担保人

地址:哈尔滨市南岗区赣水路30号

         地王大厦7层

乘车路线:27、74、205路 鸿翔路站下车

          17、72、203路 万达广场下车

          22、68、108路 天鹅饭店下车

          24、71、112路 省人才下车

 
网站首页|律师动态|律师介绍|律师案例|普法微博|文书范本|党建工作|在线咨询|律所荣誉|律师简介|经典案例|法律法规|党建工作

版权所有:365bet提现多久到帐_365bet体育下注_365bet国际娱乐专业律师团队网  

365bet提现多久到帐_365bet体育下注_365bet国际娱乐,专业团队为您提供优质法律服务

黑龙江律师,哈尔滨律师,黑龙江专业律师,哈尔滨专业律师,哈尔滨法律顾问,黑龙江劳动争议工伤
地址:哈尔滨市南岗区赣水路30号地王大厦7层  咨询电话:400-872-6900

黑ICP备12003528号-2    技术支持:资海科技 |网站地图|sitemap  

|< 法律声明:本网站所有文字资料及图片均属365bet提现多久到帐_365bet体育下注_365bet国际娱乐专业律师团队网。任何机构或个人未经授权均不得复制、仿造本网站内容,亦不得转载或做镜像。违者必追究法律责任!

 

安全联盟